建筑装饰工程施工合同范本谁可以给份

2024-05-31 01:23:16 (44分钟前 更新) 512 7155

最新回答

建筑装饰工程施工合同范本:
发包人(甲方):_________
承包人(乙方):_________
  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
  第一条    工程概况
  1.1    工程名称:_________.
  1.2    工程地点:_________.
  1.3    承包范围:_________.
  1.4    承包方式:_________.
  1.5    工期:本工程自_____年______月______日开工,于______年______月_____日竣工。
  1.6    工程质量:_________.
  1.7    合同价款(人民币大写):_________.
  第二条    甲方工作
  2.1    开工前_________天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
  2.2    指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  2.3    委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。
  2.4    负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
  2.5    如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
  2.6    协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第三条    乙方工作
  3.1    参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
  3.2    指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3    严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4    遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5    施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
  3.6    工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第四条    关于工期的约定
  4.1    甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  4.2    因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3    因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4    因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第五条    关于工程质量及验收的约定
  5.1    本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
  5.2    本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3    甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4    由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  5.5    由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.6    工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第六条    关于工程价款及结算的约定
  6.1    双方商定本合同价款采用第_________种:
  (1)固定价格。
  (2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
  6.2    本合同生效后,甲方分_________次,按约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
  6.3    工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_____天内,结清尾款。
  第七条    关于材料供应的约定
  7.1    本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
  7.2    凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第八条    有关安全生产和防火的约定
  8.1    甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  8.2    乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
  8.3    由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
  8.4    由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第九条    奖励和违约责任
  9.1    由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________%支付滞纳金。
  9.2    由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。
  9.3    乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2    款增加优质价款外,甲方支付乙方_______元,作为奖励。
希望我的回答可以帮助到您。
建筑装饰工程施工合同范本:
发包人(甲方):_________
承包人(乙方):_________
  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
  第一条    工程概况
  1.1    工程名称:_________.
  1.2    工程地点:_________.
  1.3    承包范围:_________.
  1.4    承包方式:_________.
  1.5    工期:本工程自_____年______月______日开工,于______年______月_____日竣工。
  1.6    工程质量:_________.
  1.7    合同价款(人民币大写):_________.
  第二条    甲方工作
  2.1    开工前_________天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
  2.2    指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  2.3    委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。
  2.4    负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
  2.5    如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
  2.6    协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第三条    乙方工作
  3.1    参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
  3.2    指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3    严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4    遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5    施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
  3.6    工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第四条    关于工期的约定
  4.1    甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  4.2    因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3    因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4    因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第五条    关于工程质量及验收的约定
  5.1    本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
  5.2    本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3    甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4    由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  5.5    由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.6    工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第六条    关于工程价款及结算的约定
  6.1    双方商定本合同价款采用第_________种:
  (1)固定价格。
  (2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
  6.2    本合同生效后,甲方分_________次,按约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
  6.3    工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_____天内,结清尾款。
  第七条    关于材料供应的约定
  7.1    本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
  7.2    凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第八条    有关安全生产和防火的约定
  8.1    甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  8.2    乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
  8.3    由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
  8.4    由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第九条    奖励和违约责任
  9.1    由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________%支付滞纳金。
  9.2    由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。
  9.3    乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2    款增加优质价款外,甲方支付乙方_______元,作为奖励。
希望我的回答可以帮助到您。
小桥人家1982 2024-05-31
发包方:  (以下简称甲方)
承包方:  (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:  号楼。
二、工程地点:
三、承包方式:包工不包料(劳务大清包)。
四、承包范围:包括本工程所使用的机械设备、各种安全防护,周转材料,临建搭拆的人工费、基础清土、基础回填土、钢筋制作,绑扎、方木、模板材料购进、模板制作安装、内外脚手架、钢管、扣件材料的购进,搭设与拆除。混凝土的浇筑、混凝土的养护及所属范围场区的保洁清理,所需进场材料的装卸车、楼层上预留洞的安拆,预留件的安装,门窗过梁的预制及钢筋电渣压力焊;又包括小五金:铁丝、扎丝、钉子、粘胶带、切割片、隔离剂、安全帽等,全部施工图中及建筑物外2米以内的全部工作内容。
五、承包价格:按建筑投影面积  元/m2含税金,基础或屋面工程量按一标准层面积计取。
六、工期要求:
(1)自土方开挖之日算起,有效工期270天,拖一天罚20000元,提前相应奖励。
(2)开工时间:  年  月  日,竣工时间:  年  月  日。
(3)施工进度:乙方应按照该工程的实际情况,制定合理有效的施工方案,抓好动态管理,实施滚动计划,保证工程的平衡衔接和连续性,确保进度目标的实现。
(4)如发现乙方工期再三拖延,连续5周施工进度达不到甲方监理认可的工期进度目标,甲方按违约对待,乙方同意解除合同,但由此引起更换队伍及造成的一切经济损失概由乙方负责。
(5)工期顺延:由下列情况之一,因停水停电、因甲方材料供应不上,因不可抗拒的自然气候影响,每次超过8小时,由甲方监理签字认可,工期可以顺延。
七、质量标准:合格。
(1)必须满足现行国家规范验收标准要求,等级以市质量监督站评定结果为准。
(2)本工程质量为终身负责制,项目法人是第一责任人。每个分部分项工程必须实行“样板引路,以点带面”,坚持“实物质量高于样板质量的原则”;以创优质品牌为目标,确保工程竣工验收合格率达到100%。
(八、安全生产、文明施工:
(1)乙方必须执行国家有关安全生产、文明施工的规定,健全安全生产责任制,严禁违章作业。
(2)施工现场:对人的不安全行为、物的不安全状态,作业环境的不安全因素,要采取切实有效的防护措施,确保安全生产。
(3)施工过程中,贵公司的员工、所雇用民工出现的停工、怠工、堵门、集体上访等事件,均有乙方内部自行解决,不得对甲方造成负面影响;整个工期内,因施工作业所发生的安全事故,引起的经济索赔及相关法律责任均由乙方全部承担。
(4)场容场貌:做到布局合理、堆放整齐;场面整洁、道路畅通、排水畅流;警示醒目、“五图悬挂”、责任明确、现场文明;给人一种舒展感。
九、甲方的责任:
(1)本工程  为甲方代表、委托  监理公司分别履行约定的职责。负责对工程质量、安全生产、施工进度、文明现场的管理,负责法律法规,各条款的监督和落实。
(2)负责征地、拆迁、提供施工场地及规定的“三通一平”,协助乙方协调本工程周边的四邻关系,保障所使用建筑材料的供应。
(3)向乙方提供施工图一式三份,及设计变更和其它有关法律、法规文件。并提供施工现场地质和地下管、网线路资料,且保证数据真实、准确。
(4)组织施工图纸会审及设计交底,并负责组织审查施工组织设计,以书面形式提供水准点及座标控制点,进行现场交接验收,并组织工程竣工验收的有关程序。
(5)甲方代表易人,提前七天书面通知乙方,后任者继续承担前任的权利和义务。
(6)按合同约定拨付工程款。
十、乙方的责任:
(1)乙方进驻现场的管理人员、项目经理、总工、技术负责人、生产经理、安全负责人及财务人员,必须与投标文件中的人员相符,不得私自更换。并由乙方法人出具委托证明,交甲方及监理备案;易便今后在过程控制对“四大”要素管理有可靠的追塑性,如离开现场两天以上必书面经甲方同意。
(2)严格按照建设单位所签订的施工合同、精心组织、文明施工,严格管理,顺利完成建设工程的所有内容及保修缺陷。确保工程量达到现行规范要求的标准。
(3)施工过程中应采取一切合理措施,确保现场环境整洁,以避免因其施工引起的环境污染、噪声和其它原因,对公众或其财产造成损害或妨碍。
(4)施工过程中,甲方拥有管理乙方的权利,望乙方与监理做好密切配合,听从指挥,相互沟通;乙方对所使用的建筑材料计划,应提前一周上报甲方,以便甲方组织进场,否则一切后果乙方承担。
(5)双方合同签订时,乙方须向甲方提前交每栋楼5万元的保证金,待工程结束,参与施工的农民工工资全部付清后退回。
(6)乙方工人全部进入现场时,必须向甲方提供每一个人的身份证复印件。以便归档备案。甲方付每一次工资款时,乙方必须向甲方提供工人工资表。确保工资及时发放到农民工手中。
(7)教育工人合理使用材料,杜绝材料浪费,若管理不善材料使用超过定额用量,费用由乙方承担。
(8)乙方应负责交工前已完成的实物工程量的成品保护,承担未交付工程发生损坏的维修费用。
(9)本工程未经甲方同意,乙方不得将工程任何部分转让或变相转包,一旦发现转包和变相转包,甲方按违约对待,解除合同。
十一、付款方式与结算办法:
(1)付款方式:按照甲方与业主签订的合同时间同步进行,按当月实际进度实际完成的工程量,支付已完成工程量造价总额的70%,直至竣工验收,但已完成的工程量必须有现场代表及监理签证为依据。
(2)结算办法:按现行规范计算规则结算面积,以及现场签证的其它人工费
(3)工程达到竣工验收条件,支付已完成工程量总款的85%;办理完毕工程备案手续及竣工结算后二个月内支付工程总造价的95%,剩余部分为工程保修金(无息),保修期满按照国家相关规定执行。
十二、保修期:
(1)参照中华人民共和国国务院令第279《建设工程质量管理条例》之规定,本工程保修金5%扣除,工程为一年。
(2)本工程无论在保修期间以内或以外,凡因施工原因造成的工程质量问题或事故,乙方均承担保修至终身的经济损失及一切法律的全部责任。
(3)在保修期间,甲方通知乙方,在两天之内人员来不到现场,甲方有权雇用他人或物业管理完成此项修补任务,工资从保修金扣除,费用由甲方和实际施工商订,勿须经乙方认可。
(4)保修期满,剩余金额以实退还乙方。
十三、争议及其他
(1)双方发生争议时,不论在施工中或竣工结算时。首先双方应主动协调,协商未成时,再向所在地人民法院起诉,费用由责任方承担。
(2)本合同未尽事宜,双方协商解决。
(3)本合同一式四份,甲乙双方各持两份,自双方签字盖章之日起生效,工程款支付完毕后失效。
(4)建筑营业税在当地税务部门缴纳,由甲方代扣代缴。建筑企业“三金”及“人身保险”费用的交纳,按照施工当地的建筑行业主管部门的规定执行。
(5)本合同是发包方与承包方的签订的《建筑工程承包合同》的内容,凡双方签订的涉及该工程的所有合同内容与本合同内容不符者,均以本合同内容为准。
发  包  方:  承  包  方:
法人代表:  法人代表:
日期:
发包方:  (以下简称甲方)
承包方:  (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:  号楼。
二、工程地点:
三、承包方式:包工不包料(劳务大清包)。
四、承包范围:包括本工程所使用的机械设备、各种安全防护,周转材料,临建搭拆的人工费、基础清土、基础回填土、钢筋制作,绑扎、方木、模板材料购进、模板制作安装、内外脚手架、钢管、扣件材料的购进,搭设与拆除。混凝土的浇筑、混凝土的养护及所属范围场区的保洁清理,所需进场材料的装卸车、楼层上预留洞的安拆,预留件的安装,门窗过梁的预制及钢筋电渣压力焊;又包括小五金:铁丝、扎丝、钉子、粘胶带、切割片、隔离剂、安全帽等,全部施工图中及建筑物外2米以内的全部工作内容。
五、承包价格:按建筑投影面积  元/m2含税金,基础或屋面工程量按一标准层面积计取。
六、工期要求:
(1)自土方开挖之日算起,有效工期270天,拖一天罚20000元,提前相应奖励。
(2)开工时间:  年  月  日,竣工时间:  年  月  日。
(3)施工进度:乙方应按照该工程的实际情况,制定合理有效的施工方案,抓好动态管理,实施滚动计划,保证工程的平衡衔接和连续性,确保进度目标的实现。
(4)如发现乙方工期再三拖延,连续5周施工进度达不到甲方监理认可的工期进度目标,甲方按违约对待,乙方同意解除合同,但由此引起更换队伍及造成的一切经济损失概由乙方负责。
(5)工期顺延:由下列情况之一,因停水停电、因甲方材料供应不上,因不可抗拒的自然气候影响,每次超过8小时,由甲方监理签字认可,工期可以顺延。
七、质量标准:合格。
(1)必须满足现行国家规范验收标准要求,等级以市质量监督站评定结果为准。
(2)本工程质量为终身负责制,项目法人是第一责任人。每个分部分项工程必须实行“样板引路,以点带面”,坚持“实物质量高于样板质量的原则”;以创优质品牌为目标,确保工程竣工验收合格率达到100%。
(八、安全生产、文明施工:
(1)乙方必须执行国家有关安全生产、文明施工的规定,健全安全生产责任制,严禁违章作业。
(2)施工现场:对人的不安全行为、物的不安全状态,作业环境的不安全因素,要采取切实有效的防护措施,确保安全生产。
(3)施工过程中,贵公司的员工、所雇用民工出现的停工、怠工、堵门、集体上访等事件,均有乙方内部自行解决,不得对甲方造成负面影响;整个工期内,因施工作业所发生的安全事故,引起的经济索赔及相关法律责任均由乙方全部承担。
(4)场容场貌:做到布局合理、堆放整齐;场面整洁、道路畅通、排水畅流;警示醒目、“五图悬挂”、责任明确、现场文明;给人一种舒展感。
九、甲方的责任:
(1)本工程  为甲方代表、委托  监理公司分别履行约定的职责。负责对工程质量、安全生产、施工进度、文明现场的管理,负责法律法规,各条款的监督和落实。
(2)负责征地、拆迁、提供施工场地及规定的“三通一平”,协助乙方协调本工程周边的四邻关系,保障所使用建筑材料的供应。
(3)向乙方提供施工图一式三份,及设计变更和其它有关法律、法规文件。并提供施工现场地质和地下管、网线路资料,且保证数据真实、准确。
(4)组织施工图纸会审及设计交底,并负责组织审查施工组织设计,以书面形式提供水准点及座标控制点,进行现场交接验收,并组织工程竣工验收的有关程序。
(5)甲方代表易人,提前七天书面通知乙方,后任者继续承担前任的权利和义务。
(6)按合同约定拨付工程款。
十、乙方的责任:
(1)乙方进驻现场的管理人员、项目经理、总工、技术负责人、生产经理、安全负责人及财务人员,必须与投标文件中的人员相符,不得私自更换。并由乙方法人出具委托证明,交甲方及监理备案;易便今后在过程控制对“四大”要素管理有可靠的追塑性,如离开现场两天以上必书面经甲方同意。
(2)严格按照建设单位所签订的施工合同、精心组织、文明施工,严格管理,顺利完成建设工程的所有内容及保修缺陷。确保工程量达到现行规范要求的标准。
(3)施工过程中应采取一切合理措施,确保现场环境整洁,以避免因其施工引起的环境污染、噪声和其它原因,对公众或其财产造成损害或妨碍。
(4)施工过程中,甲方拥有管理乙方的权利,望乙方与监理做好密切配合,听从指挥,相互沟通;乙方对所使用的建筑材料计划,应提前一周上报甲方,以便甲方组织进场,否则一切后果乙方承担。
(5)双方合同签订时,乙方须向甲方提前交每栋楼5万元的保证金,待工程结束,参与施工的农民工工资全部付清后退回。
(6)乙方工人全部进入现场时,必须向甲方提供每一个人的身份证复印件。以便归档备案。甲方付每一次工资款时,乙方必须向甲方提供工人工资表。确保工资及时发放到农民工手中。
(7)教育工人合理使用材料,杜绝材料浪费,若管理不善材料使用超过定额用量,费用由乙方承担。
(8)乙方应负责交工前已完成的实物工程量的成品保护,承担未交付工程发生损坏的维修费用。
(9)本工程未经甲方同意,乙方不得将工程任何部分转让或变相转包,一旦发现转包和变相转包,甲方按违约对待,解除合同。
十一、付款方式与结算办法:
(1)付款方式:按照甲方与业主签订的合同时间同步进行,按当月实际进度实际完成的工程量,支付已完成工程量造价总额的70%,直至竣工验收,但已完成的工程量必须有现场代表及监理签证为依据。
(2)结算办法:按现行规范计算规则结算面积,以及现场签证的其它人工费
(3)工程达到竣工验收条件,支付已完成工程量总款的85%;办理完毕工程备案手续及竣工结算后二个月内支付工程总造价的95%,剩余部分为工程保修金(无息),保修期满按照国家相关规定执行。
十二、保修期:
(1)参照中华人民共和国国务院令第279《建设工程质量管理条例》之规定,本工程保修金5%扣除,工程为一年。
(2)本工程无论在保修期间以内或以外,凡因施工原因造成的工程质量问题或事故,乙方均承担保修至终身的经济损失及一切法律的全部责任。
(3)在保修期间,甲方通知乙方,在两天之内人员来不到现场,甲方有权雇用他人或物业管理完成此项修补任务,工资从保修金扣除,费用由甲方和实际施工商订,勿须经乙方认可。
(4)保修期满,剩余金额以实退还乙方。
十三、争议及其他
(1)双方发生争议时,不论在施工中或竣工结算时。首先双方应主动协调,协商未成时,再向所在地人民法院起诉,费用由责任方承担。
(2)本合同未尽事宜,双方协商解决。
(3)本合同一式四份,甲乙双方各持两份,自双方签字盖章之日起生效,工程款支付完毕后失效。
(4)建筑营业税在当地税务部门缴纳,由甲方代扣代缴。建筑企业“三金”及“人身保险”费用的交纳,按照施工当地的建筑行业主管部门的规定执行。
(5)本合同是发包方与承包方的签订的《建筑工程承包合同》的内容,凡双方签订的涉及该工程的所有合同内容与本合同内容不符者,均以本合同内容为准。
发  包  方:  承  包  方:
法人代表:  法人代表:
日期:
天空海阔999 2024-05-19
建筑装饰工程施工合同范本
 发包方:  (以下简称“甲方”)
 承包方:  (以下简称“乙方”)
  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
  第一条  工程概况
  1.1  工程名称:  .
  1.2工程地点:  .
  1.3工程内容及做法
  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
  (1)乙方包工、包料。
  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
  (3)乙方包工、甲方包料。
  1.5  工程期限__  ___历天,开工日期______年  月  日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
  1.6合同价款:,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
  第二条  施工图纸
  双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
  (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份
  (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份,设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
  第三条  甲方义务
  3.1  开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
  3.2  负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
  3.3负责提供施工所需的水源、电源;
  3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
  3.5不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
  3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
  3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
  3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
  第四条  乙方义务
  4.1  指派  为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
  4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
  4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
  4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
  4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
  4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第五条  工程变更
  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
  第六条  材料的提供
  6.1  由甲方提供的材料、设备,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
  6.2  由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
  第七条  工期延误
  7.1  对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
  (1)工程量变化和设计变更;
  (2)不可抗力;
  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。
  7.2  因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
  7.3  甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
  7.4  因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  第八条  工程款支付方式
  8.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
  第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  5%,即  元。
  8.2  工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后  日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
  8.3  工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
  8.4  本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起  12  月
  第九条双方责任和工期延误处理
  9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
  (1)不能提供水、电;
  (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
  (3)不能按期提供自购材料、设备;
  (4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
  (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
  (6)同意工期顺延的其他情况。
  (7)逾期验收或无故怠于验收;
  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
  9.2对以下原因造成工期延误,  工期不顺延:
  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
  (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
  (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
  9.3  合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  9.4  未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  9.5  因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  9.6  甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  9.5  由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  第十条  关于设计和施工及验收的约定
  10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
  10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
  10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
  10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
  10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后  天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
  第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
  第十二条合同争议的解决方式
  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
  第十三条  附则
  13.1  本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
  13.2  本合同签订后工程不得转包。
  13.3  本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
  13.4  合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  甲方:_________  ___(签字)  乙方:东莞×××装饰工程有限公司(盖章)
  法定代理人:  法定代理人:_____________
  委托代理人:_____________  委托代理人:_____________
  地址:  地址:××市××镇×××路×××
  电话:  电话:×××××××
建筑装饰工程施工合同范本
 发包方:  (以下简称“甲方”)
 承包方:  (以下简称“乙方”)
  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
  第一条  工程概况
  1.1  工程名称:  .
  1.2工程地点:  .
  1.3工程内容及做法
  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
  (1)乙方包工、包料。
  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
  (3)乙方包工、甲方包料。
  1.5  工程期限__  ___历天,开工日期______年  月  日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
  1.6合同价款:,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
  第二条  施工图纸
  双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
  (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份
  (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份,设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
  第三条  甲方义务
  3.1  开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
  3.2  负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
  3.3负责提供施工所需的水源、电源;
  3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
  3.5不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
  3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
  3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
  3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
  第四条  乙方义务
  4.1  指派  为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
  4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
  4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
  4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
  4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
  4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第五条  工程变更
  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
  第六条  材料的提供
  6.1  由甲方提供的材料、设备,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
  6.2  由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
  第七条  工期延误
  7.1  对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
  (1)工程量变化和设计变更;
  (2)不可抗力;
  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。
  7.2  因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
  7.3  甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
  7.4  因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  第八条  工程款支付方式
  8.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
  第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  5%,即  元。
  8.2  工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后  日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
  8.3  工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
  8.4  本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起  12  月
  第九条双方责任和工期延误处理
  9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
  (1)不能提供水、电;
  (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
  (3)不能按期提供自购材料、设备;
  (4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
  (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
  (6)同意工期顺延的其他情况。
  (7)逾期验收或无故怠于验收;
  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
  9.2对以下原因造成工期延误,  工期不顺延:
  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
  (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
  (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
  9.3  合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  9.4  未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  9.5  因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  9.6  甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  9.5  由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  第十条  关于设计和施工及验收的约定
  10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
  10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
  10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
  10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
  10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后  天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
  第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
  第十二条合同争议的解决方式
  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
  第十三条  附则
  13.1  本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
  13.2  本合同签订后工程不得转包。
  13.3  本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
  13.4  合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  甲方:_________  ___(签字)  乙方:东莞×××装饰工程有限公司(盖章)
  法定代理人:  法定代理人:_____________
  委托代理人:_____________  委托代理人:_____________
  地址:  地址:××市××镇×××路×××
  电话:  电话:×××××××
雨田里得麦圈 2024-05-04

扩展回答

2

建筑装饰施工和建筑装饰设计的区别

以后那个方面想另类过度更好一点,两者所从事的工作会有什么不同?分别学什么课程?

4

建筑装饰施工的特点

建筑装饰施工的特点

6

搞建筑装饰施工还是搞土建施工

搞建筑装饰施工还是搞土建施工
我是土建专业下半年刚开始实习的专科生 自己在穿筏扁禾壮鼓憋态铂卡纠结一个问题做建筑装饰施工还是做土建施工 土建施工主要是结构比装饰复杂而且辛苦,因为自己之前有做过土建施工员实习经验。装饰施工毕竟在室内工作相对来说比较惬意··就不知道现在装饰施工员的待遇现在怎么样自己对装饰这块基本上不了解。

8

建筑装饰施工工艺图集

枯燥我想知道哪里有建筑装饰施工工艺的图集电子版下载,就是用图文并茂的方式介绍施工的工艺,全文字版的就不需要了,感觉很抽象,我自己也有很多
问题补充:我要的是建筑装饰的,不需要土建的。

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.47405004501343 秒