求一份房屋建筑工程施工合同范本

2024-06-16 04:28:57 (15分钟前 更新) 125 7926

最新回答

协商、仲裁,法院解决,看合同纠纷解决条款。关于工程师的问题,看你们是否对工程师进行授权,如果没有,由工程师自己出钱。
协商、仲裁,法院解决,看合同纠纷解决条款。关于工程师的问题,看你们是否对工程师进行授权,如果没有,由工程师自己出钱。
ddungmickey 2024-06-16
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
  ⒈  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
  ⒉  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
  ⒊  装修工程为____________年;
  ⒋  电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
  ⒌  供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
  ⒍  住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
  ⒎  其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________
  ______________________________________________________________________________.
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
  第三条  质量保修责任
  ⒈  属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
  ⒉  发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
  ⒊  对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
  ⒋  质量保修完成后,由发包人组织验收。
  第四条  保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
  第五条  其他
  双方约定的其他工程质量保修事项:___________________________________________
  ______________________________________________________________________________.
  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
  发  包  人(公章):             承  包  人(公章):
  法定代表人(签字):            法定代表人(签字):
  年  月  日                   年  月  日
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
  ⒈  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
  ⒉  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
  ⒊  装修工程为____________年;
  ⒋  电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
  ⒌  供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
  ⒍  住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
  ⒎  其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________
  ______________________________________________________________________________.
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
  第三条  质量保修责任
  ⒈  属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
  ⒉  发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
  ⒊  对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
  ⒋  质量保修完成后,由发包人组织验收。
  第四条  保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
  第五条  其他
  双方约定的其他工程质量保修事项:___________________________________________
  ______________________________________________________________________________.
  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
  发  包  人(公章):             承  包  人(公章):
  法定代表人(签字):            法定代表人(签字):
  年  月  日                   年  月  日
may123456789 2024-06-05
房屋修建合同
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况
临建地点位于**以南,**以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任
甲方负责临建房屋的
-
地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:                            乙方
 盖章        盖章
房屋修建合同
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况
临建地点位于**以南,**以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任
甲方负责临建房屋的
-
地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:                            乙方
 盖章        盖章
Lily20131010 2024-06-01

扩展回答

4

房屋建筑施工过程

房屋建筑的具体施工过程有哪些?

6

房屋建筑施工方案

4000~5000字,第一个是工程概况

7

房屋建筑施工图

就是 建个 2层小楼。 超级新手 求人带,载货用,立面图和平面图我也不画的不好看。 现在问题就是 一层和2层之间的钢承楼板还有水泥那些什么我都不太会画, 一楼空着不建 。 格局已经设置好, 2楼 就建成办公室,只在中间架个工字钢 当车库长宽高 都有

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.11481308937073 秒